1.招標條件

本招標項目蘇州市軌道交通7號線項目(項目名稱)已由江蘇省發(fā)展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以《省發(fā)展改革委關于蘇州市軌道交通7號線工程可行性研究報告的批復》(蘇發(fā)改基礎發(fā)〔2019〕1176號)(批文名稱及編號)批準建設，項目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標人為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標代理機構為蘇州軌道交通科技產業(yè)有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目蘇州市軌道交通紅莊站市政通道及出入口機電裝修工程SRT7-13-8標(標段)的施工進行公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1本次招標項目的建設地點：江蘇省蘇州市

2.2建設規(guī)模：包括蘇州市軌道交通4、7號線紅莊站市政通道及預留4、5、6、7 號出入口等。(工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等)

2.3標段劃分

2.4其他:。

3.投標人資格要求

3.1資質條件：投標人須具備建筑工程施工總承包三級及以上資質(資質)，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2業(yè)績要求：

是否有此類要求：?是□否

?投標人□項目負責人承擔過類似工程;

2019-07-01至今(以竣工驗收證明時間為準)承擔過單項合同內含有300萬及以上的公共建筑機電安裝的施工工程;

類似工程認定標準：

?類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目)、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺相應查詢網頁截圖。時間以竣工驗收證明時間為準，若合同和竣工驗收證明無法體現相關內容可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證。。

□

3.3項目負責人要求：

投標人擬派項目負責人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書(資格)和有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產知識考核合格證書(建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產考核合格證書)，且必須滿足下列條件：

(1)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。(同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。)

(2)項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月)，或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續(xù)，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責人執(zhí)業(yè)范圍之內。

3.4財務要求：/。

3.5信譽要求：/。

3.6其他要求：(1)投標申請人具有獨立法人資格。

(2)投標申請人具備安全生產條件，并取得安全生產許可證。

(3)根據省、市清欠辦被限制市場準入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準入的單位和人員未經解禁不得參加本項目投標，建筑施工企業(yè)不得與限制準入的勞務企業(yè)開展勞務合作。

(4)本項目貫徹落實《關于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業(yè)企業(yè)資質動態(tài)監(jiān)管結果有關要求的通知》(蘇建招辦[2022]2號)通知，投標人在投標文件遞交截止時間當日，建筑業(yè)企業(yè)資質(本次招標中需要的企業(yè)資質)動態(tài)監(jiān)管結果均不處于不合格狀態(tài)。

(5)投標人有以下情形的，為資格審查不合格：

1)處于被責令停業(yè)、財產被接管、凍結和破產狀態(tài)，以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內;

2)企業(yè)因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量、安全生產事故等問題，被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的;

3)根據《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集[2023]68號)規(guī)定被拒絕投標的。

(6)本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦(2018)23 號)。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網站查詢結果(嚴重失信主體名單)為準。

(7)本項目執(zhí)行蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局最新公布的適用于開標當日所在季度的“建筑業(yè)企業(yè)投標行為考核結果”。

(8)投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的，一經發(fā)現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

(9)對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格審查均按不通過認定。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司;如為其他企業(yè)，指一級公司。

(10)供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統(tǒng)進行注冊，供應商僅需注冊一次。注冊方法：供應商進入“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”(http://zzcg.sz-mtr.com/)，按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊–供應商》。

?本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類投標人參與投標。

□近兩年內(從截標之日起倒算)，企業(yè)和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的;

□近一年內(從截標之日起倒算)，企業(yè)沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的;

□近三個月內(從截標之日起倒算)，企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設行政主管部門通報批評的;

□近五年內(從截標之日起倒算)，投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

□本工程不接受處于違反投標保證信用承諾行為信息公布期內的企業(yè)參與投標。

3.7本次招標不接受(接受/不接受)聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求：/。

4.招標文件的獲取

4.1招標文件獲取時間為：2024-10-17 09:30至2024-10-22 23:59;

4.2招標文件獲取方式：潛在投標人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取;

5.投標文件的遞交

5.1投標截止時間為 ：2024-10-29 09:30。

5.2逾期送達的投標文件，招標人不予受理。

6.其它需要明確的事項：

6.1本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指：蘇州市公共資源交易中心“http://218.4.45.172:8086/”

6.2各投標人均可就本招標項目上述標段中的(具體數量)個標段投標，投標人最多只允許中標個標段。

如果同一投標人在多個標段中均排序第一，招標人按下列原則推薦中標候選人：

□按照標段順序，投標人在前面標段被推薦為第一中標候選人后，所投其他標段將不再被推薦為中標候選人。

□按照標段最高投標限價從大到小的順序，投標人在最高投標限價大的標段被推薦為第一中標候選人后，所投其他標段將不再被推薦為中標候選人。

□/。

7.評標方法

本次招標采用□綜合評估法□經評審的最低投標價法?合理低價法，詳情見附件。

是否采用評定分離：□是?否。

8.發(fā)布公告的媒介

本次招標公告同時在江蘇建設工程招標網、蘇州市公共資源交易中心“http://218.4.45.172:8086/”、蘇州軌道交通網“www.sz-mtr.com”上發(fā)布。

9.招標人信用承諾書

本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

10.監(jiān)管部門

蘇州市建設工程招標投標管理辦公室

11.聯系方式